杭州市住宅装饰装修施工合同_第3页

　　七、工程质量及竣工验收的办法
　　1．本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《杭州市住宅装饰装修工程施工质量行业规范》为质量评定验收标准。
　　2．装饰装修工程竣工后，工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。
　　3．由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
　　4．由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
　　5．乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续（见附件五《工程质量验收单》），甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予书面承认。
　　6．工期竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内进行验收。

　　八、违约责任　
　　1．本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同所规定的各项条款（包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等），不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。
　　2．由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损 失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方___元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_____%支付违约金。
　　3．由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_____元。
　　5．未经甲方同意，乙方擅自改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故（包括 罚款），由乙方负责并承担损失。

　　九、工程保修　
　　1．凡包工包料的“双包”工程，从竣工验收合格之日计算，保修期为二年。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
　　2．由于乙方原因造成质量问题，乙方无条件地进行维修。
　　3．由于甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，不属保修范围。
　　4．本保修单须甲、乙双方签字盖章后有效。

　　十、纠纷处理住宅室内装饰装修工程发生纠纷的，可以协商或者调解解决。不愿协商、调调解或者协商、调解不成的，当事人可按下列第____种方式处理：A．提交杭州仲裁委员会仲裁；B．依法向人民法院起诉。

　　十一、其它约定事项
　　1．乙方在甲方付清首付款后进场施工。
　　2．无。
　　十二、本合同一式份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。　

甲方：___________________________
姓名（签名）：___________________
单位名称（盖章）：_______________
地址：___________________________

　　姓名：考试站(www.examzz.com)

　　2012年11月26日